- 相关推荐
联营协议书
在充满活力,日益开放的今天,需要使用协议的场合越来越多,协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编整理的联营协议书,仅供参考,欢迎大家阅读。
联营协议书1
合同编号:_________
甲方:______________有限责任公司
乙方:__________________________
根据《中华人民共和国合同法》及甲方会员章程,为明确甲、乙双方在商品供销过程中的权利、义务和责任,经甲、乙双方友好协商,订立此合同,并共同遵守:
第一条 基本文件
乙方必须提供盖有公章的营业执照、税务登记证、商标证明、食品卫生许可证、质检报告等有关证照复印件及法人代表授权书。
第二条 专柜设立
1.甲方商场__________楼提供__________平方米的场地,经营品牌系列品种的商品;若乙方商品首次在甲方销售,须向甲方缴纳__________元的商品进场费。
2.乙方承担专柜设计、装修的费用,具体方式为:__________________________________。
(1)乙方设计、装修
(2)乙方设计、甲方装修
(3)甲方设计、装修
(4)改造甲方现有设施
3.合同期满后,专柜的所有权归甲方所有。
第三条 结算方式及要求
1.甲方每月按乙方销售额的___________%作为销售的利润提成;
2.为促进商品销售,乙方应积极因素配合甲方的各类促销活动,并每月按销售额的___________%提成作为广告促销费用;
3.甲方采用POP机销售商品,乙方须每月向甲方支付按销售额的___________%的条形码制作费;
4.乙方月度保底销售额、月度保底利润额(计算方式:当月保底利润额=当月保底销售额×[提成扣点+广告促销费扣点+条形码费扣点+电费_______%扣点])
当乙方___________个月实际销售额超过或等于保底销售额时,甲方按___________%提成;当乙方___________个月实际销售额未达到保底销售额时,乙方应按保底利润额在___________个月内补齐,否则甲方有权单方面调整乙方商品的经营位置及面积;如乙方连续___________个月未完成计划保底利润额或在同类商品销售中排名后___________位,甲有权提前终止协议;中途停止经营的按实际经营月度结算。
5.乙方累计销售商品达到___________万元(大写)时,乙方给甲方年终返利,返利额为累计销售额的___________%;
6.甲方在扣除提成及相关费用后,凭乙方___________%的增值税发票,在___________日内将剩余销售款支付给乙方。
7.甲、乙双方的交易必须严格遵守国家对增值税的有关规定,不得借用、冒用第三者的增值税发票,乙方违反本条款应承担给甲方造成的损失。
8.以甲方电脑实际销售数量和销售额作为结算依据,订单不作为结算依据。
第四条 供货方式及要求
1.乙方所代商品的品名、规格、数量、单价及金额等均以甲方的商品订货单为准,乙方在接到甲方订货单后,须在___________天内将所订商品送到甲方指定交货地点___________,费用由乙方承担,甲方的订货单为本协议的组成部分;
2.乙方因不可抗力的原因须延期供货或不能供货,应在收至订单后两天内书面通知甲方,否则,若乙方七日内仍不能将商品送到甲方指定的交货地点,将视为乙方无故不能供货,甲方有权从乙方当月销售货款中扣除不能供货金额的50%作为违约金,并有权单方面终止本协议。
第五条 经营期限
1.本协议有效期限为___________年___________月___________日至___________年___________月___________日;
2.协议期满,乙方如想续约,须在协议期满30天前向甲方提出书面申请,并经甲方同意后方可签订新的协议,若未于期限内提出续约申请,则协议自行终止。
3.乙方要求提前解除合同,需提前三十天提出书面申请,经甲方同意后方能撤柜。若乙方未经甲方同意而撤而擅自撤柜或终止协议,须自撤柜或终止本协议之日起到本协议期满之日,按本协议规定的保底利润分成方法赔偿甲方。
第六条 甲方责任
1.有偿提供商场的有关设备、设施;
2.提供商场的经营管理及经营管理条件;
3.对乙方派遣的人员进行监督和管理,并提供销售、行政培训机会;
4.负责统一制作商场的宣传广告及美工工作,但相关费用由乙方承担;
5.负责商场的统一收银;
6.对商品的品种选择,零售价的定价与利润分成由双方协商决定,但甲方面拥有最终决定权。
第七条 乙方责任
(一)商品管理
1.乙方销售的商品以第二条的内容为限。若有新增品牌,必须填写《新增品牌引进审批表》报甲方审批,经审批合格后方能上柜销售;
2.乙方存放于甲方场所的商品由乙方自行负责管理,风险由乙方承担。所有商品的出货(退货、换货、撤货等)须经甲方采购部门同意,经甲方警卫人员查验并依规定的出口进出。
3.乙方必须提供合法有效的经营证件,严格遵守国家法律、法规、符合《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等国家有关规定及甲方的有关规定,不得经营任何性质的假冒伪劣商品,乙方应当向甲方提供商品的真实情况,包括价格、产地、生产者、用途、性能、规格、等级、生产日期、检验合格证明,使用说明书等有关情况,不得更换商标,超过保质期的商品,已接近失效期的商品,中文标识不齐全的商品不得陈列和销售;
4.甲方在验收货时,对不符合合同规定之商品,甲方有权柜收并索赔,经验收通过的商品,甲方保留对其质量提出异议的权利,对于滞销商品,乙方负责退、换处理;
5.乙方应根据国家有关法律法规及甲方的有关规定,对商品实行保质量、保换货、保修理、保退货及搞好售后服务;
6.乙方不得经营与本商场其它柜台品种雷同或相近的商品,如由此类情况发生,甲方以谁先上柜谁经营的原则处理,乙方应服从甲方的统一管理;
7.乙方须允许国家有关部门或甲方对商品质量进行抽查,并承担相关抽检费用;
8.若有顾客对乙方的商品或经营行为提出诉讼,或有关政府部门对其经营活动或商品提出某些修正意见或进行处罚时,甲方有权对该投诉或修正意见或处罚作出适当及相应的处理,乙方须服从于该决定、处理 方法;
9.处于非正常经营状况时,甲方有权随时要求乙方达到陈列标准或终止协议;
10.如乙方违反上述规定,甲方不承担任何责任,乙方除对顾客造成的损失、伤害应承担赔偿责任外,必须赔偿甲方因此所产笺费用及损失。
(二)价格管理
1.乙方的商品价格须符合国家物价政策,乙方不得擅自调价,确需调价时,应提前出示正式调价通知单,经双方协商一致后方能执行;
2.商品零售价格以___________(A、甲方订价; B、乙方订价)。但售价不得高于同城其它商场、专卖店。否则,甲方有权单方降价、增加扣点___________%或终止本协议。
3.同类商品在同城其它商场或专卖店打折销售或其它促销活动,乙方须事前三天通知甲方,以使甲方享有同等的优惠,否则甲方有权单方降价、增加扣点___________%或终止本协议。
4.商品的会员价与销售价之间的差价,乙方应按实际销售额的___________%承担。
5.甲方已付款的部分商品的市场价格下降时,只要降价现象发生在结算日之前,乙方应对甲方所受的损失给予等值补偿;如果乙方故意隐瞒商品市场价格下降现象,乙方应按该部分商品实际销售额的三倍支付给甲方作为赔偿金。
(三)人员管理
1.乙方专柜营营业员由___________方提供___________名,费用由乙方承担,但专柜营业员须事先经甲方面试、考核、培训合格后方可上岗;
2.乙方营业员须遵守甲方的统一规定,如有违规行为,甲方有权处罚或要求乙方撤换该人员。对因乙方有关人员的.行为影响甲方信誉或权益的,乙方负连带责任。
(四)商场管理
1.乙方须遵守甲方规定的营业时间。除甲方另有规定外,乙方不得在营业时间内停止营业;
2.未经甲方事先同意,乙方不得在商场或专柜内随意展示任何广告、布告;
3.乙方使用甲方提供的各项设备如有故障或不良反应时,应立即通知甲方,否则因此所造成的损失由乙方承担;
4.乙方享有所有权的商品,乙方承担商品在商场的一切风险。对于该商品非因甲方员工的故意过失行为等引起的损失,甲方不负责任;
5.协议有效期内,若未经甲方书面同意,乙方不得随意停止营业,不得擅自将本协议的权利义务或专柜转让转租于第三者,或与第三者合作经营该专柜以及参与其它有损甲方权益的事宜,违反此规定者,甲方有权终止本协议;
6.乙方如违反本协议规定擅自收银,截留销货款或将批发移至甲方商场外进行,甲方可处以十至百倍的罚款,乙方应承担5000元---10000元的违约金,甲方有权终止本协议;
7.乙方如违反本协议规定超出乙方及甲方的经营范围从事经营活动及利用专柜进行非法或违规经营,甲方不承担由此产生的任何后果,所造成的损失由乙方承担;
8.如因乙方提供的商品发生变质或包装不良及其它原因造成商品滞销,乙方应当无条件接受甲方退货要求,退货款及退货费用从货款中扣除,货款不足抵扣的,乙方应补齐不足部分,如有发生其它损失,由乙方全额赔偿;
9.如因乙方或其代理人、受雇人的行为造成甲方商场结构、设备及其它有关财务或商场其它专柜蒙受损失时,乙方应负完全的赔偿责任;
10.乙方应服从甲方因商场经营结构和布局的变动所所作的一切调整;
第八条 协议变更、解除和终止
乙方如违反本协议的任何条款,除给予甲方经济赔偿外,甲方有权单方面终止本协议;如因不可抗力原因导致本协议无法履行,合同自行终止;
第九条 其它约定事项:____________________________________________。
第十条 本协议有关条款经双方协议无效,将不影响本协议其它条款的效力。
第十一条 违约责任及争议的处理
1.本合同的最终解释权归甲方,合同如有未尽事宜,双方可协商解决,如协商不成,诉请人民法院裁决;
2.凡因执行本合同或本合员有关事宜所发生的一切争议,甲、乙双方应友好协商解决,如协商不成,任何一方均可向甲方注册地人民法院提起诉讼;
声明:我们的企业和员工与众不同,为了维护供应商的权益,乙方不得请甲方员工吃饭或娱乐,也不得给予甲方员工任何形式的馈赠。一经发现,甲方有权单方面解除本协议。甲方人员未经甲方书面授权,不得向乙方借钱、借物或在商场间调货,如有发生,视为其个人行为,甲方不承担任何责任。
本协议一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具有同等法律效力,自签字、盖章之日起生效。
甲方:___________________
________年______月_____日
乙方:___________________
_________年_____月_____日
联营协议书2
以上各方,本着互惠互利、共同发展的原则,在不改变各单位所有制性质,财政物质资源渠道及隶属关系的前提下,经充分协商,决定联合组成_______总公司。特订立本协议。
一、联营宗旨:_________________
二、联营项目及各方分工:
在本协议书有效期间内,联营成员就下列项目的协作和分工,达成一致意见。
三、经营范围与经营方式:____________
四、联营常设机构名称:__________总公司。
地址:__________
隶属:__________
经济性质:__________(所有制)联营核算方式:联营成员各自经营,独立核算。
五、总公司的组织机构:
总公司设董事会,董事会由各联营成员的法定代表人组成。董事会选举产生董事长、副董事长、董事长、副董事长任期____年,可以连选连任,董事长、副董事长可以兼任总公司的经理、副经理。
董事会是总公司最高决策机构。其职责是组织实现联营成员之间在生产、销售、供货、技术服务、信息等方面签订的合同,协商联营成员之间的协作关系。
总公司实行董事会领导下的经理负责制。总公司设经理一名、副经理____名,由董事会聘请,任期____年。经理对董事会负责,处理总公司日常事务,副经理协助之。经理、副经理下设办公室、服务部、供销部、生产部……等等。
六、联营成员的权利与义务:
(1)联营成员各是独立经济实体,各自经营,独立核算,自负盈亏。联营成员对总公司的债务不承担任何责任,总公司对联营成员的债务亦不负连带责任。
(2)联营成员的业务往来(包括提供原材料、零部件、半成品、委托加工、改制、经销产品、统一接受订货,科研协作技术服务,技术转让等),须分别订立经济合同,实行内部优惠价。其权利义务关系受经济合同法调整。
(3)联营成员所需的同质同价产品,能在本总公司内加工的,不得到总公司外加工。
(4)联营成员有权优先获得本公司内部的科研成果和经济信息。
(5)联营成员的财产所有权,正常经济活动和合法收入受法律保护,总公司及任何联营成员不得以任何理由于预和处分。
(6)联营成员有退出总公司的自主权,但退出前签订的各项经济合同和协议仍应继续履行,直至合同或协议履行完毕或经订约方协商一致同意终止。
(7)凡与总公司业务有关的.生产、科研、供应、销售等企业、事业单位,承认总公司的协议、章程,自愿加入总公司,可以提出申请,经总公司董事会批准即成为联营成员。
(8)联营成员退出或加入本联营,不影响本总公司的存在。
(9)联营成员有独立进行其他经济活动的自主权。
七、违约责任:
(1)联营成员对总公司依照协议分配的,或依照合同规定所应承担的协作任务,因不可抗拒的事由确属无法承担的,应在不可抗拒的事由发生后____(时间)内,及时通知总公司。由于其他原因不愿继续承担协作任务的应在____(时间)内报告总公司。
(2)联营成员由于不可抗拒的事由确实无法承担协作任务,而给他方造成经济损失的,不负赔偿责任;由于其他原因不愿继续承担协作任务,而给他方造成经济损失的,应当承担赔偿责任。
八、本协议经各联营成员签字后,报请有关主管部门审批后生效。协议中如有未尽事宜,由联营成员共同协商修改。
联营协议书3
甲方:
乙方:
一、联营宗旨、联营项目与经营范围
二、联合企业名称:_______地址:_______隶属:_______经济性质:_______核算方式:_______
三、联合出资方式、数额和投资期限
公司投资总额为人民币_______元。
甲方投资总额_______元,占投资总额。
甲方以下列作为投资:
现金:_______元;
厂房_______元;折旧率为每年_______;
机械设备_______元;折旧率为每年_______;
土地征用补偿费_______元;
乙方投资:(略)
投资缴付日期:
四、联营成员的'权利与义务
五、利润分配和风险分担
六、联营企业的组织机构
七、违约责任
1、联营成员任何一方未按本协议第三条依期如数缴纳出资额时,每逾期_______(时间),违约方应向公司缴付出资额的_______作为违约金。
2、由于联营成员任何一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,除应按出资额_______支付违约金外,守约方有权要求终止协议,并要求违约方赔偿全部经济损失。如双方同意继续履行协议,违约方应赔偿其违约行为给公司造成的损失。
3、对不可抗力情况的处理。
4、履行协议中如发生纠纷,由各方派代表协商解决。
八、本协议生效之日,即公司董事会成立之时。公司董事会负责注册登记,开设银行帐户和其他筹建事宜。
九、本协议一式___份,双方各执一份,公司存一份,协议副本一式_______份,送_______各存一份。
甲方:(盖章)__乙方:(盖章)
法定代表人:___法定代表人:_____银行帐户:
地址:_____地址:
联营协议书4
甲方:三亚市南华宾馆
乙方:卢玉珍
经甲乙两方协商同意,达成如下协议:
一、联营地址:南华宾馆东面第一间铺面。包括宾馆总台东边走廊宽1.4米,长19米。
二、联营时间:20xx年2月1日至20xx年2月1日,为期叁年。
三、联营效益分成:每年分成款人民币捌万肆仟元整付给甲方。付款时间为每年二月一日。如乙方逾期十天未付给甲方分成款,甲方有权终止联营合作。
四、乙方在联营期间需要出租、转让、装修,必须经甲方同意。乙方在联营期间如受到外来干涉时,甲方应出面协助处理。
五、乙方在联营期间,应遵守国家的一切政策法令,如出现违规、违法或债权债务问题与甲方无关。
六、以上协议一式两份,甲、乙双方各执一份为凭。
本合同自签订之日起生效。
甲方代表:
乙方代表:
联营协议书5
协议双方: 〔总包人名称〕 (以下简称甲方) 以下简称乙方)
依照甲方与 (以下称发包人)签订的建设工程施工合同(以下称总包合同),遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就本建设工程施工联营事项协商一致,订立本协议书。
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程内容:
4.承包范围:
5.合同工期:开工日期:日;竣工日期:总日历天数 天。
6.质量标准:,一次验收合格率达到100%。
7.合同价款:元 ¥元
二、甲方驻工地代表
1.甲方驻工地代表姓名:
三、乙方驻工地代表
1.乙方驻工地代表姓名:
四、甲方责任
1.甲方委派相关管理人员,实施对工程的监督管理。
2.协助协调乙方与发包人、监理的关系,实行业务对口管理,若发生费用由乙方承担。
3.甲方负责提供工程施工所需资料、表格,若发生费用由乙方承担。
4.甲方对本工程的工期、质量、安全、文明施工、形象策划等方面,负有指导、监督和服务职责。
5.甲方负责办理进入工程所在地相关手续,费用由乙方承担。
五、乙方责任
1.严格履行总包合同所约定的全部内容、责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务。乙方在履行本协议约定的内容、责任、义务时,若与总包合同的约定冲突时,执行本协议的约定;本协议没有约定的,应按总包合同约定的条款执行。
2.乙方应严格执行甲方有关的管理办法、规定和要求,规范自身的管理行为,有计划、有步骤地开展施工生产活动,严格执行甲方、监理、发包人的指令,确保协议(合同)顺利履行。
3.乙方自行负责本工程的施工组织工作,必须严格按照现行国家和地方的施工技术验收规范、质量检验评定标准以及本协议的约定组织施工。
4.乙方进场的管理(须持证)人员和主要工种(须持证)人员必须持证上岗。
5.乙方自行负责本工程的施工组织设计(方案)、投标报价、工程结算,工程造价已包含实施本工程所需的全部各项费用(含交缴管理费等)。甲方可对上
述工作提供服务,发生的费用由乙方承担。
6.乙方对工程的工期、质量负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。接受并配合甲方、监理、发包人对工程施工中工期、质量的检查、监督、管理,按要求返工、修改,按规定及时处理发生的质量事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
7.乙方对工程的安全生产负责,承担因此而造成的损失和各项罚款。乙方应对施工人员进行安全交底,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,接受并配合甲方、监理、发包人、行业安全检查人员依法对工程施工中的安全检查、监督、管理,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产。按规定及时处理发生的安全事故,承担经济及法律责任,发生的费用由乙方承担。
8.乙方必须严格按照工程所在地文明施工管理办法和甲方企业形象的各项规范要求实施并承担费用,接受并配合甲方、监理、发包人、政府主管部门的监督、检查、管理,保证施工场地整洁符合有关规定,交工前清理现场,达到甲方(发包人)的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。若乙方不能按照甲方企业形象的各项规范要求实施现场管理,在不能满足甲方要求时,甲方可自行完善,其发生的费用由乙方承担。本工程现场达到 级文明工地标准。
9.乙方应遵守政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护等的管理规定,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
10.乙方自行负责施工现场及工程的安全、保卫工作。
11.工程未交付之前,乙方负责其保护工作,保护期间发生损害,乙方自费予以修复。
12.合同履行期间,乙方的专业人员与甲方的专业人员进行各项业务对口(或共同与监理、发包人进行专业对口),未经甲方同意乙方不得直接与监理、发包人发生工作联系,与监理、发包人之间的一切技术、经济文件,所有往来函件必须经甲方登记、记录并保管。
13.每月(发包人)提交当月完成工程进度统计报表和下月工程进度计划,及时提交其它有关报表。
14.乙方负责为甲方(若有约定时应包括监理、发包人)管理人员提供办公及生活设施用具,费用由乙方承担。
15.按规定及时足额存入和发放农民工工资。不得因甲方(发包人)不能按约定正常支付工程款发生拖欠,若发生拖欠,甲方有权从未支付的工程款中扣除后直接支付,并由乙方承担因此造成甲方的损失。
16.乙方必须为自有人员办理人身意外伤害保险、工伤保险和地方政府主管部门规定需交纳的其他费用(保险合同及交费票据甲方确认后保留复印件),费用已包含在合同价款内。
17.由乙方自行承担工程的垫资及其拖欠工程款的催要,若发生垫资或变相垫资则由乙方自行承担并对由此产生的风险承担全部责任且不影响甲方利益。
18.乙方自行承担发包人不能及时提供材料、设备、支付工程款项及其它原因影响工程正常施工(包括工程停建、缓建)造成乙方自身及其甲方的损失。
19.乙方只能以自身名义负责本工程项目发生的一切债务,甲方不负连带责任。乙方不得因拖欠他人款项向甲方提出索赔、诉讼。若以甲方名义对外签约雇佣劳务、采购物资、租赁设备而产生的一切后果均由乙方自行承担。
20.乙方对其承包的工程项目自负盈亏,甲方不承担盈亏责任。
21.因经济等纠纷产生的或诉讼案件所发生的赔偿性经济支出和其它经济支出由乙方承担。
22、承担本工程发生的应由甲方对发包人承担的全部责任和义务,承担本工程保修及保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
六、工程价款确认和支付、管理费用和其它
1.本工程乙方向甲方上缴管理费(不含应缴税费)为工程造价的应缴税费由甲方代扣代缴。
2.应缴税费包括本工程所须缴纳的国家规定的各种税金、工程招投标期间的费用、以甲方名义交付的进驻工程所在地必须发生的地方政府及其有关部门的各项收费,规定以外的各项收费和摊派费用。
3.施工现场企业形象策划及其实施的费用、临时设施(包括甲方、监理、发包人)的费用由乙方承担。
4.为顺利实施完成本工程的施工任务,其过程中发生的经营(招待)费由乙方承担。
5.甲方派驻现场管理人员的工资(不含“五险一金”每人每月元,包括享受节假日探亲期间)、享受探亲假的往返路费由乙方承担,因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用由乙方承担。工程完工后甲方派驻现场管理人员仍需滞留现场配合乙方参与结算、整理竣工资料时,其工资仍由乙方承担(标准同上),因工程出差(包括甲方另派其他人员和财务人员收支工程款)所发生的费用仍由乙方承担。甲方派驻现场管理人员的通讯费用由乙方承担。
6. 甲方派驻现场管理人员的“五险一金”由乙方承担(每人每月且随甲方交缴额度的变化调整)。
7.管理费及其税费的交缴:甲方收到发包人拨付的工程款,扣除管理费、应缴税、费、经营(招待)费用、派驻现场管理人员的工资、“五险一金”以及其它应扣、缴(交)的费用后及时向乙方支付,工程完工时收取完全部管理费,竣工结算一经确定,甲方即按结算价款一次调整结清收取完全部管理费。
8.(也可明确)工程价款的支付:何时、何额度及其总额控制。(或按总包合同约定)
9.每次支付工程款时,必须按照甲方规定的程序,由主管施工员(工长)签署完工(竣工)验收单并经相关人员、项目经理审核确认或由甲方派驻工地代表直接签署完工(竣工)验收单,经甲方主管部门、主管领导审核确认批准后方能(生效)支付。
10.支付工程款时乙方必须出具合法有效票据,乙方应在甲方的监督下合理使用工程款,不得挪作他用,以确保工程施工需要。
11.甲方每次向乙方支付工程款时其额度不超过已完成合格工程价款(发包人支付)的%(其中预留工期、质量、安全、文明工地保证金各%),当工程竣工后或确认满足本协议约定的工期、质量及达到 级文明工地时,且未发生安全事故,分别支付预留的工期、质量、安全、文明工地 %的工程款(保证金)。
12.甲方只有在收到发包人相应的工程款(保修金)后才能向乙方支付工程款,非甲方原因不能向乙方支付工程款(保修金)时,乙方不能采取诉讼、仲裁等方式催收且须保证连续施工。
七、乙方采购材料
1.本工程的材料(发包人供应的`除外)由乙方自行采购。乙方必须按照发包人及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料质量负责。
2.材料在使用前,乙方应按要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。
八、竣工验收及结算
1.工程竣工验收报告确认 天之内,乙方向甲方(发包人)提供完整的竣工资料 套,竣工资料必须符合发包人和工程所在地档案管理部门的规定和要求,并承担因自身资料不合格或不及时提供所造成的损失。
2.甲方依据经发包人确认的工程竣工结算报告(书),按实与乙方进行工程造价的结算。
九、质量保修
1.乙方承包的工程内容均属保修范围,保修期限为甲方与发包人签订的建设工程施工合同的保修期。
2.保修金额为工程价款的满后返还乙方。若在保修期内出现质量问题,乙方在接到通知后 天内派人无偿修理,发生紧急抢修事故应立即到达事故现场抢修,否则甲方(发包人)可委托他人修理,其费用在保修金中扣除,不足部分由乙方交付。由乙方承担保修结束后可能产生的施工质量而导致的甲方责任。
十、违约责任
1.乙方不能严格总包合同所约定的全部内容、甲方的责任、义务及本协议所约定的全部内容、责任、义务,在施工中无法保证其对工期、质量、安全、文明施工的有效管理和顺利实施,损害甲方形象,甲方有权收回工程,终止协议,另行组织他人施工,其造成的损失由乙方承担。
2.对不服从甲方(监理、发包人)管理的乙方施工人员,甲方有权提出处理意见直至将其清出现场。
3.乙方不得将工程转包给他人,否则产生的一切后果均由乙方自行承担。
十一、争议
1.甲乙双方在履行协议中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向 提请仲裁或向 人民法院提起诉讼。
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
(1)单方违约导致协议确已无法履行,双方协商停止施工;
(2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)法院要求停止施工。
3.或者不列争议,在其它内列:本协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。
十二、其它
1.本工程需向发包人交缴工程保证金(投标保证金、履约保证金、维修保函)、发生垫资或变相垫资需求、以抵顶房产方式进行结算付款等事宜,均由乙方负责并承担风险责任及其经济损失。工程竣工后,甲方协助乙方办理有关款项清收、房产抵顶手续。
2.本协议未尽事宜,均以甲方与发包人签订的总包合同中的有关条款为准,或另行签订补充协议,作为本协议的附件,与本协议具有同等效力。
3.(在协议实施过程中发生争议,双方当事人应及时协商解决。)
4.本协议自双方签字盖章后生效。在竣工结算,甲方(发包人)支付完工程价款(不含保修金)后除有关保修条款仍然生效外,其余条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
5.本协议正本两份,双方各执一份。副本两份,双方各执一份。
协议签订时间: 年 月 日
协议签订地点:XXXXXX
甲方(盖章):
住所:
法定代表人:
委托代理人:
电话:
开户银行:
账号:
邮政编码:
乙方(盖章): 住所: 法定代表人: 委托代理人: 电话: 开户银行: 账号: 邮政编码:
联营协议书6
甲方:
乙方:
兹有甲乙双方本着平等互利的原则,愿意建立长期战略合作型关系,现就相关事宜达成如下协议:
1、甲方为乙方提供的广告灯箱项目,乙方以优惠价格承接。
2、乙方一次性交纳保证金为壹拾万元。自合作期满无售后责任条件下甲方退还(售
后装修质保期一年)
3、甲方付款方式为①合同签约后付50%②安装完成验收合格后次月付50%。
4、乙方同意接受甲方内部灯箱招牌定额价和取费标准。
5、乙方应认真执行施工合同约定,保证工期、质量达到规定要求。如乙方严重违约,甲方有权单方提前终止合同。
6、如乙方给甲方造成原则性的`经济损失,则甲方根据损失大小直接扣除乙方未付工
程款及保证金。
7、乙方自愿服从甲方的统一管理,做到安全文明施工,接受甲方的施工现场管理制
度。
8、其它事宜双方按单项合同执行。
本协议一式四份,甲乙双方各执二份,双方签字后即具有相应的法律效应。协议有效期为一年。
甲方:乙方:
代表:代表:
日期:日期:
联营协议书7
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
为加快企业发展,促进横向联合,调动各方面积极性,提高企业的知名度和经济效益,完善承包经营责任制,经甲乙双方商定,甲方把贵州毕节地区承接工程业务的经营权承包给乙方,为了使双方明确职责,特制定如下协议条款:
一、在上述地区范围内,乙方代表甲方承接的工程业务,由乙方自主经营、独立核算、自负盈亏。
二、乙方在经营所在地设立固定的办公地点,配备必须的办公设施和办公人员,代表甲方在经营所在地开拓工程业务,同时必须执行甲方公司的有关规章制度,树立甲方良好的企业形象。在合同有效期内,因乙方原因发生下列情形之一,由乙方负责并赔偿甲方的损失。
①甲方被列入贵州省建设主管部门认定的违规企业,无法正常参加贵州的招投标活动;
②被贵州省建设主管部门警告或处以罚款;
③其他影响公司信誉和形象的行为。
三、自年 月 日至 年 月 日,乙方每年保底中标 万元即(甲方每年收取 万元)管理费,签合同后乙方应交半年管理费 万元,上公告招投标项目超过以后除公司收取 %管理费后利润甲乙双方按五五分成,不上公告招投标项目利润均分。
①如乙方年度施工合同超过不超过壹千万时,甲方按 %收取管理费。②年度施工合同超过 万时,甲方扣除交总公司 %管理费后。利润甲乙双方均分③乙方承包施工工程业务所发生的备案保证金、投标保证金、履约担保、预付款担保等以缴纳现金形式担保的'全部由乙方承担。
四、为在毕节地区投标所必须的办理分公司、备案等由乙方负责。双方投标期间,投标报名、资格预审资料、投标文件等资料制作由乙方完成,并由甲方签章认定。在此期间,产生的差旅费等费用由乙方承担。
五、工程中标后,甲方在工程项目所在地开设银行账户,账户由甲乙双方共同管理。甲方在支付工程款项时须取得乙方的书面同意后方可进行支付。未经乙方同意不得支付工程款项,乙方必须对工程款专款专用,不得挪作他用,确保工程顺利进行。
六、1、乙方负责实施的施工项目,必须将安全施工放在首位,必须按甲方的安全管理目标(安全管理实现“五无”,轻伤率控制在 ‰以下,文明工地建设达标。“五无”即:无死亡,无重伤,无火灾,无重大设备事故,无重大交通责任事故)进行施工,须制定严密的安全生产保证体系与保证措施,做好安全事故应急预案,文明施工,加强安全教育意识,严格执行安全操作规程,做好防火、防盗工作,严禁工地发生赌博、斗殴等行为。乙方发生施工安全事故或因防范不当造成的人身财产事故所发生的一切费用均由乙方负责支付并承担相关的法律责任,甲方不承担任何责任。
2、在工程施工过程中,施工质量必须服从业主规定的质量等级,并符合各类施工规范的要求,同时必须建立完善的工程质量管理机构,使工程质量满足合同要求,使企业在工程所在地有良好的声誉。
3、若安全、质量、进度、文明施工中任一项发生问题,则所发生的奖罚由乙方自行解决,并不得对甲方声誉造成影响。
七、工程资料:乙方在施工过程中,应以甲方名义做好原始的施工记录,整好一套完整的上交验收资料。提请质检部门和业主有关部门审核,如竣工资料不完整,由乙方负责弥补调整,直至有关部门满意。
八、其他条款。原则上甲方不委派管理人员进行工程管理,如业主或合同要求甲方必须派人进场,则甲方委派的管理人员,甲乙双方另行协商,费用由乙方承担。
九、本协议的三个承包年度期满后,若无第二条和第十条所列的违规情况,且乙方按规定及时缴纳了管理费(基本费),则双方需提前 个月就本协议的续签进行商谈,
下一承包期限按五个承包年度考虑。
十、本协议在执行过程中如遇到特殊问题。由甲乙双方协商解决。
十一、本协议一式份,甲乙双方各执份。双方代表签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
法人:
(或委托代理人):
日期:
法人: : 日期: (或委托代理人)
联营协议书8
一、联营宗旨、联营项目与经营范围
二、联合企业名称: 地址: 隶属: 经济性质: 核算方式:三、联合出资方式、数额和投资期限
公司投资总额为人民币 元。
甲方投资总额 元,占投资总额 。
甲方以下列作为投资:
现金: 元;
厂房 元;折旧率为每年 ;
机械设备 元;折旧率为每年 ;
土地征用补偿费 元;
乙方投资:(略)
投资缴付日期:
四、联营成员的权利与义务
五、利润分配和风险分担
六、联营企业的`组织机构
七、违约责任
1、联营成员任何一方未按本协议第三条依期如数缴纳出资额时,每逾期 (时间),违约方应向公司缴付出资额的 作为违约金。
2、由于联营成员任何一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,除应按出资额 支付违约金外,守约方有权要求终止协议,并要求违约方赔偿全部经济损失。如双方同意继续履行协议,违约方应赔偿其违约行为给公司造成的损失。
3、对不可抗力情况的处理。
4、履行协议中如发生纠纷,由各方派代表协商解决。
八、本协议生效之日,即公司董事会成立之时。公司董事会负责注册登记,开设银行帐户和其他筹建事宜。
九、本协议一式 份,双方各执一份,公司存一份,协议副本一式 份,送 各存一份。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人: 银行帐户:
地址: 地址:
联营协议书9
甲方:
乙方:
甲乙双方本着公平自愿、诚实守信、相互合作,共同发展的原则,甲方真诚与乙方联营合作,共同开创市场,经双方友好协商一致,达成如下协议:
第一条甲乙双方合作方式
1、乙方作为甲方的合作施工单位。实行自主经营,独立核算,自负盈亏。
2、乙方以甲方的名义承接工程项目,工程中标后由甲方与业主签订总包工程施工合同后,甲方再与乙方签订工程分包施工合同,由乙方负责工程的全部生产经营。不得违法再分包。
3、乙方经营要严格按国家、省、市的有关法律、法规执行,应按时足额发放农民工工资,不得拖欠农民工工资。严禁上访闹事。
第二条:甲乙双方承诺事项
1、甲方承诺:
(1):尊重和善待乙方。在法律、法规和有关政策允许的范围内,不干预乙方的一切生产经营活动,有义务为乙方提供经营所需的便利条件,尽最大能力解决乙方实际工作中的具体困难,协助乙方处理工作中发生的矛盾和有关事项,有责任为乙方营造良好的生产经营环境。由乙方承建的项目未经甲方许可,乙方不得交于他人经营。
(2)乙方承建的工程款到甲方帐后,甲方除扣除约定的税金、管理费用后,在两日内及时将余款全部支付给乙方。若因此延误给乙方造成的一切损失和后果均由甲方承担
2、乙方承诺:
(1):要严格履行甲方与业主签定的建筑工程施工总承包合同的全部内容及有关协议,并自觉维护甲方形象,乙方确保安全生产,文明施工,保证工程质量不发生任何隐患。积极创建省、市安全文明工地。因乙方原因造成的安全事故,质量事故及经济纠纷全部由乙方承担。除工程的税金及甲方的'管理费外,与工程相关的所有费用全部由乙方承担。每月按时向甲方报送书面施工产值报表。
(2):保证项目工程款专款专用,不挪作它用,按照工程施工总承包合同的约定,资金不足部分和在业主拨款不到位的情况下,由乙方自行垫付。在未征得甲方书面同意的情况下,不得停工。
第三条:乙方向甲方缴纳承包费的比例
1、由乙方承建的工程项目,甲方在收到建设单位的工程款时按照工程造价的8%(包括:税金、管理费)扣除后一次付给乙方。
2、工程劳保基金由乙方应积极协助甲方办理后上缴。
第四条:其它事项
1、乙方以甲方名义所施工的工程引起一切经济纠纷、民事责任、法律责任、债务等,均由乙方全部独立承担。与甲方无任何关系,甲方不承担任何连带责任。
2、乙方缺少现场管理人员时,可以向甲方申请派员,甲方要大力支持、并派适应人员,费用由乙方支付。乙方缺少专业施工队伍或材料供应商时,可以向甲方申请,甲方的相关部门帮助推荐,由乙方自行选择确定﹙合同由乙方自行签订并签字盖章,需甲方担保盖章的
材料款,甲方将从付给乙方工程款中扣除﹚。
3、乙方施工的工程,乙方不得以甲方的名义购买材料、更不能拖欠材料款等其它款项。
4、合作期间如发生挣执、纠纷,双方应本着互谦互让互凉的原则友好协商。若协商不妥可由签约地人民法院裁决。
5、本协议一式四份,甲乙双方各执两份,经双方签字盖章后生效,未尽事宜,双方协商另议。
第五条:甲乙双方合作期限自 年 月 日起至 年 月 日止,合作期满,本协议自行失效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
联营协议书10
甲方;
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国合伙企业法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,就工程施工及事项经过协商达成如下协议,供双方共同严格执行和遵守。
一、工程概况:_________
1、工程名称:_________
2、工程地点:_________
3、工程量:_________
4、工程内容:_________
5、工程价格:_________
6、合同工期:_________
二、利润分配:
经双方协商另签合约
三、经过协商,甲乙双方自愿以各负其责的形式组成联合施工团队,从而确保《施工合同》的顺利实施。《施工合同》正式签订后,经营权归双方共同所有。
四、双方的权利和义务
A、甲方的权力和义务
1、全权委托,负责开立银行账户,配备相关的账外资金等一切前期工作,并按国家及相关部门的规定缴纳保证金等相关款项。
2、负责组建工程项目部(含为乙方设立办公室,购置办公用品及办公设施),全权负责工程施工,必须做到安全生产、质量第一、文明施工、独立核算、自负盈亏,按章纳税,合法施工,独立承担安全生产中相关经济和法律责任,一切安全事故均与乙方无关。严格按《合同》要求完成工程任务。因甲方原因造成停工、误工、罚款、清场等一切责任和损失全部由甲方承担,乙方有权追究甲方责任。
B、乙方权利和义务
1、乙方负责该项目前期所有的联系、洽谈、协调等工作并承担前期所有业务费用,确保甲方与工程序发包方签订工程承包正式《施工合同》并完善各项手续等工作,负责协调施工期间所有的周边环境关系,确保工程顺利竣工。
2、为加强该项目的经营、管理,乙方派员参与“财务管理”(乙方在甲方银行账户印鉴中加盖一枚私章),以确保乙方股权利益,乙方不参与甲方施工期间所有管理工作,不承担施工中的质量、安全、工期责任。甲方在该项目的盈亏和内部利益分配发生任何纠纷均与乙方无关。
五、双方约定
1、本协议书与《施工合同》同时生效,本协议不受甲
方企业改制、更名、法人代表或股东变更等因素的.影响,具有恒定的法律效力。
2、未尽事宜,双方另签补充协议,作为本协议的附件,具有同等的法律效力。
3、本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方(盖章):_________
法人代表:__________________
委托人:__________________
身份证号:__________________
联系电话:____________________
乙方(盖章):__________________
法人代表:__________________
身份证号:__________________
联系电话:__________________
签约时间:_________年_________月_________日
联营协议书11
甲方:________________
乙方:________________
根据双方签订的联营合作工程项目意向书内容要求,甲、乙双方结合工程实际情况,就该项目经济责任承包管理事宜,双方平等协商,自愿达成如下协议条款,双方共同遵守:
一、乙方公司为完全具备完成该工程项目的相关资质及经济能力的公司,并能独立承担所有的经济责任。
二、工程量土石方
三、乙方结算的工程单价:
四、下列文件一起构成本工程项目的合法文件:
(1)甲方与乙方单位签订的工程合同书;
(2)甲方与乙方的合作意向书;
(3)甲方与乙方的补充协议书;
(4)标段施工合同书;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸及地质勘察报告书;
(7)业主指挥部其他文件;
(8)双方签字人的身份证复印件或公司资质文件。
上述文件互相补充和解释,乙方严格按协议或合同条款执行。
五、甲方权利及义务:
1、甲方负责提供一切合法手续,授权乙方在本工区开立工程的施工结算账户,由乙方全权签名确认工程量,并上报甲方工程项目部办理工程款结算手续。
2、甲方项目部组建中心实验室,乙方工区组建自己的实验室,但必须接受甲方中心实验室的监管。
3、未经甲方书面同意,乙方不得对外分包或转包工程项目。对分包合同款项的支付,乙方工区必须根据分包单位的施工进度按工程量清单中的细目及时办理结算,乙方不得以任何理由只借款不结算。
4、甲方不承担乙方所承包工程的任何风险和事故责任,并由乙方独立承担所有的经济责任。
5、甲方应在签合同当日把进场通知书下达给乙方。乙方接到进场通知书后按照约定的金额汇入中远汇通(潮州)能源储备有限公司指定的账号上。如果因为种种原因不能按照进场通知书上约定的时间按时施工,甲方应无条件及时把保证金退还给乙方,并承担约定的违约责任。
6:甲方提供施工用的油料、炸药给乙方,在乙方结算的工程款中扣除。
六、乙方的权利及义务:
1、乙方按照“自主管理、自负盈亏、照章纳税、保进度、保安全、保质量、保文明施工、保企业信誉”实行全面经济风险承包。
2、乙方在联营施工管理期间,负责所需资金,机械设备的投入,组建工区项目部,负责组织项目需要的工程技术人员,招集施工队伍等。遵守双方所签协议的约定,遵守甲方公司的规章制度及双方约定,遵守我国相关法律规定的前提下,有权对项目成本进行有效的控制。
3、该项目的所有税、费也属于乙方的经济承包责任范围,具体税种及缴费
额度依当地税务政策而定,乙方必须自觉在项目所在地缴个人所得税。
4、工程开工前,乙方负责开出预付款银行保函,甲方收到保函后,必须在10天内退还乙方向业主单位交纳的工程保证金。
5、乙方及责任人必须遵守甲方项目部的管理规定,以甲方项目部为载体,按甲方规定服从并实行项目经理及责任人承诺制、谈话制、例会制、述职制和接受项目稽查等等。
6、乙方工区必须服从于项目部的管理,严格按照国家、当地政府、有关主管部门的规定和国家验收规范组织施工,并接受上级部门的检查,如有问题必须无条件整改,否则甲方有权采取相应措施和根据其内部规定对乙方进行处罚,由此产生的费用由乙方承担。
7、乙方工区使用劳务队伍,必须持有国家和省级有关部门认定的劳务专业资质,资质经评审合格的建筑工程劳务承包单位。特殊工种作业人员(电工、机械工、吊车司机、电悍工、爆破员等)必须执劳动部门核发的特殊工种操作证上岗。如查上述人员无证上岗或假证上岗,甲方项目部有权进行罚款处理,如因此造成损失均由乙方和当事人负责,甲方不承担任何责任。
七、工程预付款的管理。
1、由乙方工区向甲方项目部申报资金使用计划,经甲方审批后拨付到工区账户上,所有款项必须直接用于工程,不能挪用、不能转移。
2、工程预付款支付方式为:工程预付款支付总额为半年度计划工作量的10%,按下列方式支付:
(1)进场后7天内支付预付款的20%;
(2)主要施工设备到位支付20%;
(3)施工组织设计审批完成,开工报告批复后支付20%;
(4)具备正式开工条件时支付40%。
进度款支付:进度款经确认的月实物量的85%支付。
八、乙方工区项目部印章管理
乙方工区项目部印章必须由甲方办公室或甲方统一刻制、启用、废止,乙方或者其他单位、个人一律不得自行刻制启用,否则将依法追究刑事责任。乙方人员未按规定使用工区项目部公章或假借工区项目部名义对外签订合同,协议、借贷款、担保等对外业务活动,甲方将不予认可,因此造成的.一切法律责任由乙方及其相关责任人承担。
九、乙方工区项目部资料管理
乙方工区项目部必须做好工程项目资料管理。项目施工过程中所发生的所有合同交易行为,项目部应签订书面合同并交一份合同原件给甲方备案。工程竣工验收交付使用后必须将竣工图、工程验收资料、工程决算资料、质量评定等级证书,工程照片等分类、整理、装订成册送交甲方。否则,不予支付项目竣工验收的工程款。
十、违约责任
(一)、乙方在项目实施过程中,不按照双方协议的约定全面履行合同义务,不按照业主方、甲方的建议、要求、监理的要求,强行组织队伍进行施工,或因乙方原因导致工程质量达不到要求的,由乙方自行承担违约责任,由此进行返工而发生的所有费用由乙方自行负责,在对外关系处理和涉及有关经济纠纷违约需要诉诸法律手段才能解决时,乙方应积极采取措施予以解决,甲方予以配合;如果乙方不积极应对,甲方有权自行出面处理,对于处理结果乙方必须无条件认可。因处理纠纷发生的全部诉讼等费用和由此产生的违约责任或损害赔偿责任由乙方承担。
(二)、在施工过程中乙方若出现擅自中途退场的情况,除承担因此造成的一切经济和法律责任之外,其已完成工程的计量按业主已批复工程计量的60%计算,业主未批复的工程计量甲方不予确认。
(三)、乙方在履行本合同中如果有下列严重违约行为之一:
1、未经甲方书面同意擅自将工程分包或转包;
2、违反财务制度私自从甲方项目部套取资金不入工区项目部账、挪用、侵吞、窃取、骗取工程款、或者在未进行结算或清偿所有债务之前以提取利润的名义抽取投入资金等其他手段非法侵占工程款的行为;
3、违反甲方项目部关于印章和合同管理制度的规定,违规私自刻制、伪造、盗用、使用印章的;
4、恶意扣留民工工资,不给民工办理保险,出现安全事故不积极出面处理履行赔偿责任等。
5、未按施工组织设计承诺投入资金、机械、设备、仪器、施工人员。
出现以上任何一项重大违约行为,甲方有权单方立即终止所签订的所有协议、合同并自行接管该工程,依法追究乙方及责任人的经济及刑事责任;造成甲方或者第三人损失的,由乙方承担全部赔偿责任。
(四)、因甲方项目部原因或工程款项不能正常支付而导致工程无法正常施工的,因此造成的所有损失由甲方承担并弥补乙方相应损失。
(五)因甲方或者业主方有以下原因造成不能正常施工的,甲方应承担挖机每天1500元一台,运输车每天800元一辆,人工平均安每人150元一天,赔偿金额按国家有关法律、法规条款执行。
1、由甲方因素导致当地农民和政府阻止施工。
2、乙方施工设备到场不能开工。
3、工程款不能按照合同约定的时间支付而造成停工。
4、不能按照进场通知书约定的时间进行开工。
5、因为甲方施工手续办理不完善的。
(六)本合同签订后,如甲方不能正常让乙方施工,甲方应支付给乙方三百万元的违约金以及退还乙方的保证金。
十一、本协议一经签订,双方均应严格遵守,如有争议应本着友好的原则协商解决,如协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十二、本协议一式三份,甲方二份,乙方一份,由双方签字盖章生效,待工程竣工验收,资金往来、工程价款结算清楚,所有债权债务清偿完毕,全部工程竣工资料移交完毕,保修期满后失效。
甲方(公章):________________
乙方(公章):________________
___年___月___日
联营协议书12
订立协议单位:
甲方(单位名称):______________
经济性质:________________所有制
乙方(单位名称):______________
经济性质:________________所有制
双方本着互利互惠、共同发展的原则,经充分协商,决定联合出资建立__________公司,特订立本协议。
1、联营宗旨、联营项目与经营范围______________________。
2、联营企业名称:____市(县)____公司(企业)
地址:____隶属:____经济性质:____(所有制)联营。
核算方式:独立核算。
3、联合出资方式、数额和投资期限:
公司投资总额为人民币______________元。
甲方投资________元,占投资总额________%。
甲方以下列作为投资:
现金:________元;
厂房:________元;折旧率为每年________%;
机械设备:________元。折旧率为每年________%;
土地征用补偿费:________元;
专利权:________元;
商标权:________元;
技术成果:________元;
乙方投资:_________
投资缴付日期:________________
4、联营成员的权利和义务:________________________________
5、利润分配和风险承担
公司所得利润-依法纳税-(储备基金+生产发展基金+职工福利奖励基金)=红利(按股份分配)。
甲方:________%;乙方________%。
联营成员对公司债务的承担以出资额为限。
6、联营企业的组织机构
公司实行董事会领导下的经理负责制。
董事会决定公司重大事宜,有权确定董事报酬,有权撤换董事。
董事会由________名董事组成,其中,甲方________名,乙方________名,董事长、副董事长由董事会会议选举产生。
董事会成员任期________年。董事会成员如有临时变更,可由该董事的原单位另派适当人选接替,但应经董事会认可。
董事长、副董事长、董事可以兼任公司的.经理、副经理或其他职务。
公司设经理一各、副经理________名,由董事会聘请。任期________年。
公司的经营管理机构由董事会决定。
7、违约责任
(1)联营成员任何一方未按本协议第三条依期如数缴纳出资额时,每逾期________(时间),违约方应向公司缴付出资额的______%作为违约金。
(2)由于联营成员任何一方违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,除应按出资额________%支付违约金外,守约方有权要求终止协议,并要求违约方赔偿全部经济损失。如双方同意继续履行协议,违约方应赔偿其违约行为给公司造成的损失。
(3)对不可抗力情况的处理。
(4)履行协议中如发生纠纷,由各方派代表协商解决。
8、本协议生效之日,即公司董事会成立之时。公司董事会负责办理注册登记,开设银行帐户和其他筹建事宜。
9、本协议正本一式________份。双方各执一份,公司存一份,协议副本一式______份,送________、________、________各存一份。
甲方:(公章)_________________
法定代表人:(盖章)___________
银行帐户:_____________________
地址:_________________________乙方:(公章)_________________
法定代表人:(盖章)___________
银行帐户:_____________________
地址:_________________________鉴证或公证机关:(盖章)_______
___________年_______月_______日
联营协议书13
甲方:
乙方:
根据 招标公告的要求,现组成联合体投标,为明确甲、乙双方企业的权利和义务,特签订联合体协议如下:
1、甲乙双方确定由甲方企业为投标主办人,组成联合体参与工程的招投标。
2、投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书,对甲乙双方均有法律约束。
3、联合体中标后,甲乙双方应共同与招标人签署合同协议书,为履行合同承担连带责任。
4、乙方在工程合同履行过程中,应在甲方组织工程实施范围内施工,并对甲方和工程招标方负责;乙方应主动配合甲方展开工作,及时上报各种工程量清单签证和结算;甲方应及时将工程招标方下拨的工程款,相应拨付乙方。
5、甲乙双方组成联合体后,不得再以自己的名义单独投标,不得同时参加两个或两个以上的.联和体投标,如有违反,将取消联合体投标资格。
6、本协议签订后,对甲、乙方均构成法律约束,为实施合同共同和分别承担责任,任何一方如有违约,违约方应承担相应的责任,并且双方约定接受工程招标方的制约和处理。
7、本协议自订立之日起生效,本协议一式五份,甲乙双方各执一份,市建设工程交易中心招标报名登记一份,施工投标文件中正副本各执一份。
联合体施工企业 联合体施工企业 (甲方印章) (乙方印章)
法定代表人(签章) 法定代表人(签章)
年 月 号
授权书
致:
本授权委托书声明:我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现授权委托 (单位名称)为联合体的主办人,参加 工程的招投标活动。
主办人无转委权。特此委托。
委托人(盖章): 法定代表人(签章):
年 月 号
联营协议书14
甲方:____________有限公司
乙方:____________有限公司
甲、乙双方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定,经双方充分协商,甲方与业主签订的南宁吴圩机场扩建的土方工程,甲方同意将部分工程量与乙方合作施工,为了明确甲、乙双方的权利和义务,同时双方遵偱平等、自愿、公平合理的原则,经双方协商一致签订以下条款:
一、工程项目名称:
南宁市吴圩机场扩建土石方工程。
二、工程地点:
南宁市吴圩机场周围。
三、工程量:
约伍佰万立方米。
四、该工程施工内容:
挖、运、平、辗压、爆破等施工一条龙包干作业。
五、施工综合价:
每立方米人民币贰拾贰元整(¥22.00元/m3元),运距在四公里之内,超出部分按主合同条款执行。
六、计量、结算方式、付款方式:
按甲方与业主(建设方)签订的施工合同书条款履行。
七、甲方的权利和义务:
1、甲方确保该工程项目的真实性、可靠性,具体关系联络由甲方负责。
2、甲方负责提供对接工程所需要的.资质资料等有关证件。
3、甲方负责与建设单位或委托的建设单位签订该项目的承包施工合同。
4、甲方负责与建设单位或委托的建设单位关于对本工程项目的施工交接和技术交底对接等事宜。
5、甲方负责与建设单位或委托单位的建设单位对工程的材料领取和工程款的财务结算。
6、甲方按乙方的所做工程量按约定单价所结算的工程款额2%比例收取施工管理费,在每批次结算得款时扣除。
7、甲方承诺给乙方的工程量约为伍佰万立方米,乙方在施工过程中与甲方进行独立工程款的财务结算。
八、乙方的权利和义务:
1、乙方与甲方签订内部联营合作施工协议书后,则由乙方全面履行甲方所入签订的合作协议,乙方因履行内部合作协议产生经济效益,权利与义务与甲方无关;
2、乙方要按时组织施工人员、机械设备、按建设单位的通知入场开工时间准时进场施工和管理好队伍;
3、乙方要无条件接受建设单位和监理单位的监督检查;
4、乙方按所得的工程款额2%的比例上交给甲方的施工管理费后,剩余款额由乙方自负盈亏、自管自付,确保农民工工资按时发放,安全意外、三保由乙方负责购买;
5、乙方在施工中,按图施工,质量达到合格并争取优良工程;
6、乙方在施工中要做到文明施工、安全第一;一旦发生伤亡事故则由乙方负责,包括经济责任、法律责任等均由乙方负责,其责任与甲方无关;
7、乙方负责交纳人民币壹佰伍拾万元的合同履约保证金该项目的运作费。此款在甲方与建设单位签订合同时乙方以甲方名义交付给建设单位财务人民币捌拾万元整(¥:800000.00元)另外柒拾万元(¥:700000.00元)交给甲方,该款在本工程完工结算时退还给乙方。
九、其他约定:
1、甲、乙双方均充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、本工程项目完成,账款结算付清时本协议自行作废。
十、其他:
1、本合作协议未尽事宜,经甲、乙双方作补充协议条款,双方签字具有同等的法律效力。十一、甲方与建设单位签订正式承包施工合同后,此意向协议同时转为正式合作协议书。
2、本合作协议书一式四份,甲、乙双方各执两份,双方签字盖章后生效。
3、工程款付给乙方,本协议书自动失效。
甲方:____________
乙方:____________
签订时间:______年_______月_______日
联营协议书15
甲方_____________,所有制性质_____________,地址______________________,经营范围_________________。
乙方_____________,所有制性质_____________,地址______________________,经营范围_________________。
一、联营组织名称_________________________,地址_________________,联营项目_________________。
二、联营方式_____________________________________
三、联营机构及职责____________
四、投资____________________
1.投资方式及数额________________________________
2.出资日期______________________________________
甲方分____次付清,其中每次应支付的数额及日期为_________;乙方分____次付清,其中每次应支付的数额及日期为________。
五、劳动管理___________________________________________
六、财务管理__________________________________
七、盈利分配及亏损负担
1.利润分配__________________________________________
2.亏损负担__________________________________________
八、联营期限_________________________________________
九、退出联营的条件_________________________
十、联营期满后的`财产处理_____________________
十一、违约责任
1.构成违约的行为______________________________
2.违约金的计算方法__________________________
3.赔偿金的计算方法___________________________
4.免责条件______________________________
十二、争议解决方式__________________________________
本协议自____年____月____日时起生效。协议正本一式____份,联营方各执1份;协议副本一式____份,分别送____等单位各1份。
附件(略)
甲方:_________________________ 乙方:_________________________
单位:(公章)_________________单位:(公章)_________________
法人代表:(签约代理人)_______法人代表:(签约代理人)_______
签约日期:_______年____月____日
签约地点:_____________________
【联营协议书】相关文章:
分家协议书07-28
停车协议书07-30
运输协议书07-16
分房协议书06-09
欠条协议书06-09
正规的协议书06-09
标准协议书06-10
股份协议书06-21
股权协议书06-23
投资协议书06-24